您现在的位置是:

首页 >> 建筑工程款

工期索赔和费用索赔包括哪些内容

时间:2022-09-28 16:27:52

  在工程建设的过程中,经常可能会因为项目的问题,造成建设工程延期等等情况,那么因此也就产生了很多的索赔问题的发生,那么你知道工期索赔和费用索赔包括哪些内容吗?

  一、工期索赔和费用索赔包括哪些内容

  (一)承包人工期索赔的目的

  承包人提出工期索赔的目的,一是免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任,使自己不支付或尽可能不支付工期延长的违约金;二是进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。

  (二)发包人解决工期延长的解决办法

  1、不采取加速措施,工程仍按原方案和计划实施,但将工期顺延;

  2、指示承包人采取加速措施,以全部或部分弥补已经损失的工期。如果工期延缓责任不是由承包人造成,而发包人已认可承包人工期索赔,则承包人还可以提出因采取加速措施而增加的费用索赔。

  (三)工期索赔注意事项

  工期索赔主要依据合同规定的总工期计划、进度计划,以及双方共同认可的对工期修改文件,调整计划和受干扰后实际工程进度记录,如施工日记、工程进度表等。承包人应在每个月底以及在干扰事件发生时,分析对比上述资料,以发现工期拖延以及拖延原因,提出有说服力的索赔要求。

  二、先落实工期索赔再落实费用索赔

  在工程索赔中,工期索赔往往是同费用索赔联系在一起的。索赔谈判中,一般来说工期索赔困难不大,容易得到发包方和监理的同意,而费用索赔则要比工期索赔复杂和困难得多。在索赔谈判中应本着先易后难的原则,先落实工期索赔,再落实费用索赔,应避免在一份索赔报告中同时提出两份要求,这样被发包方和监理拒绝的可能性会小一些。在索赔谈判中以工期索赔开路,容易使费用索赔获得成功,因为发包方和监理既然已经同意了工期索赔,说明延长工期是合理的,那么在工期延长的时间内引起的人工费、管理费、设备费、工程保险费等额外增加的费用当然应该由发包方承担,除非这些费用在合同中被认为是施工方的风险。

  三、工期索赔费用索赔的关系

  两者是相对不同主体来说的,承包商一般都是工期索赔,而业主则是费用索赔。两者都是合同在进行的一种附加条件。

  费用索赔是承包单位在由于外界干扰事件的影响使自身工程成本增加而蒙受经济损失的情况下,按照合同规定提出的要求补偿损失的要求。

  工期索赔是在工程施工中,常常会发生一些未能预见的干扰事件使施工不能顺利进行,使预定的施工不能顺利进行,使预定的施工计划受到干扰,造成工期延长,这样,对合同双方都会造成损失。

  以上就是关于工期索赔和费用索赔包括哪些内容的相关内容,在进行工期索赔和费用索赔时,双方应该尽可能的协商进行处理,对于实在无法达成一致的,可以诉诸人民法院。


首页 | 律师介绍 | 建筑工程款 | 建设工程纠纷 | 房地产纠纷 | 工程法规 | 法律法规 | 联系我们 |

Copyright © 2018-2020 All Rights Reserved.

联系地址:重庆市江北区聚贤街25号江北嘴金融城3号T3栋24、25、26楼

UED:金牌律师网

技术支持:金牌律师网
友情链接: 金牌律师网